РЕМОНТ КВАРТИР, ОФИСОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГАТЧИНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 
Главная Договоры Договор рамочный на длительный срок и не фиксированной сметной стоимостью

Договор рамочный на длительный срок и не фиксированной сметной стоимостью


текст договора в формате Word

РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР ПОДРЯДА

№ 01-08У

г. Гатчина,                                                                                                             «01» июля 2008 г.

Общество с ограниченной ответственностью «НАЗВАНИЕ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «УРОВЕНЬ», лицензия № Е 078223 ГС-2-78-02-27-0-4705040641-010922-1 от 15 мая 2008г, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Творогова Кирилла Андреевича, действующего на основании Уства, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнять электромонтажные и ремонтно-строительные работы (далее по тексту - Работа), а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить.

1.2. Вид Работ, объемы, сроки выполнения и стоимость определяются Сторонами в Заявках, являющихся Приложением №1 к данному Договору.

1.3. Подрядчик выполняет Работы на объекте Заказчика, расположенном по адресу: Р.Ф., 188306, Ленинградская обл., г.Гатчина, ул.Соборная д.1

2.  СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость на основные виды Работ определяется на основании единичных расценок Подрядчика, включает в себя НДС, стоимость используемых Подрядчиком механизмов и оборудования, зарплата рабочих, их содержание, мелкий инструмент и инвентарь, соответствующий процент прибыли и накладных расходов Подрядчика.

2.2. Окончательная стоимость Работ определяется Сметой на работы и является Приложением № 2 к данному договору.

2.3. Стоимость Работы в Приложениях №1, 2, 3 определяется в рублях. Оплата осуществляется платежными поручениями в рублях на расчетный счет Подрядчика.

2.4. Оплата Работ осуществляется  в течение 15 дней с момента получения счета, при наличии подписанного Сторонами Акта выполненных работ и оригинала счета-фактуры.

2.5. Обязанность по оплате счета считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.   УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик направляет подписанную и скрепленную печатью заявку по форме, установленной в Приложении № 1 к Договору (далее по тексту - Заявка).

3.2. При согласии с предложенными условиями Заказчик подписывает и скрепляет печатью принятую Заявку в течение 5 (пяти) дней.

3.3. Заявка становится неотъемлемой частью Договора (Приложением №1) с момента получения подтверждения Заказчиком.

3.4. Подрядчик приступает к выполнению Работ с момента направления подтверждения или в иной установленный в Заявке срок.

3.5. Подрядчик обеспечивает выполнение работ по настоящему Договору в соответствии с нормами, правилами и техническими требованиями, действующими на территории Российской Федерации. В ходе выполнения работ соблюдает требования правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.

3.6. Подрядчик гарантирует, что результаты выполненных Работ соответствуют по качеству требованиям, установленным действующими нормами и правилами, а в случае отсутствия таковых обычно предъявляемым требованиям в течение 2 (двух) лет с момента выполнения Работ.

3.7. Приемка результатов выполненных Работ осуществляется уполномоченными сотрудниками Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента окончания Работ в присутствии Подрядчика.

3.8. По результатам приемки составляется Акт выполненных работ, подписываемый Сторонами.

3.9. При невозможности проведения совместной приемки результатов Работ Подрядчик в срок, установленный в п. 3.6 Договора, составляет Акт выполненных работ в двух экземплярах и направляет Заказчику, который сохраняет право потребовать устранения выявленных недостатках в течение гарантийного срока.

4.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством.

4.2. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ в виде неустойки в размере 0,5 % стоимости Работ за каждый день просрочки.

4.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ более чем на 10 (десять) рабочих дней Заказчик имеет право отказаться от Договора и потребовать уплаты неустойки в размере 0,8% от стоимости Работ за каждый день просрочки.

4.4. Заказчик несет ответственность за нарушение сроков оплаты выполненных Работ в размере 0,5 % от стоимости Работ за каждый день просрочки.

4.5. Подрядчик гарантирует Заказчику, что им в соответствии с законодательством РФ оформлены трудовые отношения с его работниками, привлекаемыми и/или направляемыми им на территорию Заказчика для проведения Работ по данному Договору.

4.6. Подрядчик обязуется до направления работников на территорию Заказчика  удостовериться, что условия Работы соответствуют требованиям законодательства РФ. Если в период проведения Работ условия, в которых они проводятся, перестают соответствовать законодательству РФ, Исполнитель обязуется направить Заказчику официальное уведомление об этом.

4.7. Подрядчик несет ответственность за произошедшие на территории Заказчика несчастные случаи с его работниками и осуществляет их расследование в соответствии с законодательством РФ.

4.8. Если Подрядчик не выполнит положений настоящих статьей Договора, то он возмещает Заказчику возникшие в связи с этим убытки.

4.9. Все споры, возникающие в связи с исполнением Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в случае действия обстоятельств непреодолимой силы.

5.2. Сторона обязуется в кратчайшие сроки уведомить другую Сторону о возникновении таких обстоятельств, и в течение трех дней с момента прекращения их действия уведомить о возобновлении исполнения договорных обязательств.

6.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Любое изменение или дополнение к настоящему Договору действительно в том случае, если оно совершено в письменной форме и подписано Сторонами.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 25/12/2008г.

6.3. Если ни одна из Сторон  не позднее 15 дней до окончания срока действия Договора письменно не заявит о желании его расторгнуть, срок действия  Договора продлевается на следующий календарный год.

6.4. Настоящий Контракт составлен на русском языке, в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

7.   АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ООО «НАЗВАНИЕ»

Юридический адрес: 188306 Лен.обл., г. Гатчина ул. 7 Армии, д.3, 2 Гатчинское ОСБ No 1895 г. Гатчина Северо-Западный Банк Сбербанка РФИНН 4705015045
КПП 470501002 БИК 044030654 ОКПО 43504373
Рсч.40702810255400154342
Ксч.30101810500000000673

ООО «УРОВЕНЬ»

Юр. адрес:188300, Ленинградская обл., г Гатчина, пр-кт. 25 Октября, д. 42, кор. Лит Д
в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад
ИНН 4705040641 КПП 470501001
БИК № 044030791 ОГРН 1074705006287 ОКПО 80682887
Ксч № 30101810200000000791
Рсч т № 40702810737080000086

Заказчик                                                                                                         Подрядчик

 

________________(Иванов И.И.)                                                    _____________ (Творогов К.А.)

      м.п.                                                                                               м.п.

 

текст договора в формате Word

Наши партнеры

архитектурные и дизайнерские проекты

электромонтажное оборудовани

вентиляция и кондиционирование

столярное ателье

художествнная ковка


 

 
Загородное строительство,
ремонт и отделка квартир, офисов
в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области.
+7-921-181-6242

© 2008 ООО Уровень
megagroup.ru - создание сайтов, веб-студия Мегагруп

Адрес: г. Санкт-Петербург, наб.Обводного канала, д.93А. МДЦ «НЕПТУН» офис 609.

Мобильный телефон: +7-921-181-6242
Rambler's Top100
Договор рамочный на длительный срок и не фиксированной сметной стоимостью